关于商品房装修合同范本(合集18篇)-每日快看
关于商品房装修合同范本 第1篇
发包人(甲方):____________________________________
住 所:____________ 电话:____________传真:____________
(资料图)
委托代理人:____________ 电话:____________ 传真:____________
承包人(乙方):____________________________________
住 所:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 电话:____________
本工程设计人:____________ 电话:____________
施工队负责人:____________ 电话:____________
依照《^v^合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等 、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式:双方商定采取下列第__种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;
(3)承包人包工,发包人包料。
(附件:经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》)
第二条 施工图纸
双方施工图采取下列第 种方式提供:
a.发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;
b.发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写) 元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前 天取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。
第三条 甲方工作
1、 开工前 天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。
2、 办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、 提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、 施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
6、 按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
第四条 乙方工作
1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认;
2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
3、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线;
4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的畅通;
5、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间;
6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;
7、工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
第五条 关于工期
1、工程期限______天,开工日期____年____月____日。竣工日期____年____月____日。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。
3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:
a. 遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水停电、天灾、战争、^v^等不可抗力的。
b. 经双方同意的工程量变化和设计变更;
c. 因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成的工程延误。第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为。
d. 经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费。
e. 经甲乙双方同意工期顺延的其它情况。
第六条 关于材料供应和保管
1、 任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应当将材料和设备按时按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。
2、 对于一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。对于因此造成的费用增加部分,由提供方承担。
3、 材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。
第七条关于质量和验收
1、 工程以施工图纸、作法说明、设计变更和^v^国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327-20xx)为质量评定验收标准。
2、 甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查和验收手续。甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。
3、 由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。
4、 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后 天内组织验收,并办理验收移交手续。
5、 验收时,工程项目合格率达到 %时(以工程价款比例为准),其它不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方应予以承认。
6、 乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修 年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签置生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。
7、 甲乙两方约定的其他保修或免保修情况:
8、 工程未验收的,甲方不得先行使用。
第八条 关于工程价款及结算
1、 双方约定按以下第________种方式支付工程款:
a.合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
支付次数 支付阶段或时间 支付金额
第一次 支付 元 ;
第二次 支付 元;
第三次 支付 元 ;
第四次 工程验收后 天 工程总造价的5%约 元。
b. 其他支付方式:__________________________
2、双方同意工程的结算方法按下列第 种进行结算:
a、固定价格,本工程总价款为 元;
b、单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是,总价不得超过 元;
b1.乳胶漆和油漆类为:墙面面积(减门不减窗)+墙面面积顶面面积+6%(前两者的和)
b2.瓷砖面积为:实际面积+6%
b3.实木地板面积为:实际面积+6%,拼花部分+10%
b4.木工衣柜类面积为:实际面积平方米取整数值,小数位不够平方米按平方米计算,超出平方米的按一平方米计算。
B5.其他按项项目按项计算。
B6 .其他按平方米计算的项目为:实际面积+6%(实际面积)
B7.估价项目测量后再具体报价。
B8.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。
3、特别费用的约定
a. 施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。
b. 施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付。如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。
c. 合同附件预算表中没有列明税费的,税费由甲方按实际征税额向有关部门缴纳。已经列明税费的,由乙方负责缴交。
d. 物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方应当负责交涉或向乙方补贴差额。
4、乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项甲方应按预付50%,项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%的,甲方应实际比例先支付给乙方备料。
5、工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后____日内未有异议,即视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。
第九条:工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。
第十条、责任与罚则
1、 施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人士包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。
2、 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付 的违约金。
3、 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。4、 甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照 支付乙方延期付款违约金。
5、 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责
6、 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
7、 乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失的扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。
第十一条、双方如对合同的执行发生争议,应通过友好协商解决。如协商无效的,可提交人民法院诉讼。
第十二条、附则
1、本合同一式两份,双方各执一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
甲方:(签字)乙方公司(盖章):
现场代表(签字)现场代表:(签字)
证件名称:证件名称:
颁发机构:颁发机构:
关于商品房装修合同范本 第2篇
甲方:
乙方:
一、合作材料名称:
二、合作期限为______年,自年月日起至年月日止。
三、合作方式:甲乙双方直接签署合作协议,建立友好合作关系,双方共同服务准则:以客户需求为导向,客户
满意为依据,用产品来塑造品牌的服务理念。
四、结算及付款方式:
1、乙方向甲方提供套餐内包含的材料供货价格表作为甲乙双方结算依据,如供货价格表内材料价格变动乙方须提前至少天通知甲方,同时将该材料的最新价格提供给甲方,如乙方未按约定时间通知甲方,则甲方继续按供货价格表内材料价格与乙方进行结算。
2、在执行协议期间,乙方出现货源紧缺或因厂家停产的产品,需要用其他同价位、同质量、同外观产品替代的,须至少提前10天以书面形式通知甲方,在得到甲方认可后,乙方才能供货,如乙方未得到甲方认可,擅自供货或安装造成损失,由乙方全额承担。
3、甲方套餐总价为元,甲乙双方约定实际折扣支付元。
4、如甲方客户在乙方店面自选材料价格超出甲方套餐总价,超出套餐总价部分享受乙方店面零售最低折扣价,并由甲方客户直接与乙方店面结算。
5、待乙方供货、安装完成后,由甲方客户在验收单上验收并签字后,乙方即可到公司财务部进行结算,超出套餐总价范围由乙方直接向甲方客户收取。
五、安装:
1、为保证甲方客户顺利选材,乙方须在乙方店面内对合作套餐内家具进行样品展示;乙方为甲方展厅内提供展示材料,所有权归乙方所有,甲方向乙方缴纳样品押金元,若出现停产等情况需要材料下架,甲方将样品归还乙方后,乙方将样品押金全额退还甲方。
2、为确保甲方能够在规定工期内按时交工,乙方供货周期(自甲方确认下单至乙方到货的时间)为天,甲方客户在乙方店面选好材料并确认签字后,乙方可进行下单定货,并将客户确认签字后的单据拍照发给甲方存档,到货后乙方须通知甲方,甲方负责告知甲方客户到货预约安装。
3、甲方客户需要安装须提前至少3天与乙方联系并约定安装时间,乙方在接到甲方客户安装通知后安排乙方安装人员按时到场安装,乙方安装人员安装完毕验收通过后甲方客户须在验收单上确认签字。
4、乙方提供材料价格表包含安装、运输、搬运费用(家电安装若产生附加材料费,须由乙方安装人员提前告知甲方客户,经甲方客户同意签字后,由甲方客户与乙方结算),乙方安装完毕后须将安装所产生的垃圾清场至小区垃圾堆放点,小区没有垃圾堆放点的,不得堆放在小区物业禁止堆放范围内;甲方工地现场及施工人员对乙方到达现场的已安装或未安装的产品应给予必要的保护,避免造成乙方的损失。
六、质保:
乙方自安装验收合格之日起年内,对甲方客户所选材料进行质保,如超出质保期客户要求维护维修,乙方可与甲方客户协商进行维护维修,乙方可酌情收费进行维修。因人为因素或使用不当造成损坏,乙方可不予保修。
七、售后:
甲方客户报乙方相关维修,移交乙方2小时之内,乙方必须与甲方客户联系并约好时间上门维修,若由于乙方未与甲方客户联系造成客诉,甲方有权要求乙方向甲方客户道歉,挽回甲方声誉。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
签订日期:签订日期:
关于商品房装修合同范本 第3篇
甲方(需方):
乙方(供方):
甲方购买乙方提供的,家用采暖+中央空调系统,安装于 根据《^v^合同法》有关规定,经友好协商,本着公平、合理、互惠互利的原则,双方达成如下协议事项:
一、产品构成:
1.甲方从乙方购进家用采暖+系统,所用品牌,广州纽恩泰空气能。
2.其具体采暖区域面积和主要材料的品牌、型号和规格详见《家用采暖系统工程预算表》;
3.采暖系统辅助材料的型号、规格详见本《家用采暖系统工程预算表》。
二、合同金额
本合同的执行总金额为人民币:大写:_____________。(¥:____________)。
三、付款方式
1.签定本合同时甲方须支付给乙方60%作为首期款,大写:________________。
2.本家用空气能到现场前,甲方须支付给乙方35%作为中期款,大写:___________________。
3.工程结束、验收合格后,甲方支付剩余5%尾期款,大写:_______________。
四、工程进度:
1、第一期工作:乙方完成基础整理,系统管路,分水箱安装,地暖各功能层铺
设等工序,并严格参照《采暖通风及空气调节设计规范》GB1987(20xx版)进行施工,工期约为二十天。
2、第二期工作:安装主机、散热器及配件,安装工期约为两天,配特殊配件的工期须另行商定。具体开装日期由甲方提前两天通知乙方。
3、第三期工作:系统调试三天。具备调试条件(如水、电、两通),甲方提前两天通知乙方。
4、第一期开工日期:
5、如因甲方原因和其他非乙方因素造成工期延误,工期自动顺延。
五、甲方责任:
1、负责免费提供必备安装条件,如:水、电、等,地暖地面层铺设时应清场。
2、负责协调施工现场与其他工种、小区物管之间的关系。
3、按合同规定的方式及时付款。
4、系统设备没有调试交付使用前不能擅自使用。
六、乙方责任:
1、提供系统设计,应用目标为标准室温:18℃±2℃。
2、参照相关标准,按时、保质完成安装、调试、维修保养任务
3、所有设备、管路、辅料应按《采暖+中央空调工程预算表》所列清单提供。
4、负责办理必要的施工手续(包括施工出入证等),费用由乙方负责。
5、乙方施工人员有责任爱护甲方的物品,严格按照施工流程操作,保证施工质量。保修期内由乙方产品和施工质量造成甲方的经济损失,概由乙方赔偿。
七、运输方式:
1、乙方负责送货到甲方工地。
2、运费已列入预算的,乙方不再另行收取。没有列入预算的应另行收取。
八、成品保护:
1、甲方应告知每一个相关人员:本工程已安装家用水暖系统管,敷设采暖管范围内均不得作开挖、钻孔、重力撞击等动作。
3、系统工序间隔期间,系统保持压力大于等于,并配有压力表显示,如发现压力变低,应注意持续观察;压力继续下降若归零或压力表丢失,甲方应及时通知乙方检查。
4、乙方接甲方通知后应及时到现场检查,如有问题将损坏部分修复。
5、乙方直接向甲方收取因修复“人为损坏”所产生的人工费、差旅费及材料费。
6、地面装饰材料正式铺设前,甲方应确认压力表指针在正常位置:大于或等于。否则应通知乙方试压合格后方可铺设地面装饰层。
九、验收及标准:
验收依据《GB 50242-20xx采暖与卫生热水施工质量验收规范》,《JGJ142-20xx面辐射供暖技术规照》、对照《暖通施工流程管理规范》进行。
十、变更:
1、合同实施过程中,如有变更,双方应另行签定变更协议书并附变更清单。
2、变更合同及其附件有同等法律效力。
3、如有工程造价变更应于支付第二期“进度款”时一并增加或扣减支付。 十一、售后服务
1.从调试之日起,乙方对甲方所购本家用采暖+空气能主机三年免费保修,安装工程系统一年免费保修,(其他外力因素除外)。终身维修、保养,超过保修期的维修、保养材料费按供货商的成本价结算,但甲方应支付乙方售后服务人员合理的车船费和服务费。
2.甲方在使用本家用采暖+中央空调系统过程中,如该系统出现故障,乙方应
在3小时内到场进行问题解决。
十二、适用法律和争议解决
1.本协议的有效性、履行应受^v^法律的管辖,并根据其解释;
2.由本协议产生的争议应首先由双方友好协商解决,如在争议后30日内友好协商不成时,则任何一方有权将该争议提交太和县仲裁委员会以仲裁方式解决。如仍不能得以解决,则任何一方有权将向法院提起诉讼。
十三、其他
1.本合同共三页,一式两份,双方各执一份,具同等法律效力;
2. 合同未尽事宜由双方协商解决,其内容作为本合同的附件与 本合同具同等法律效力。
3. 乙方提供的《家用采暖系统工程预算表》在甲方确认后,加盖公章作为本合同附件具有同等法律效力。
甲方: 乙方;
地址: 地址:
电话电话:
(签字生效)(签章有效)
日期: 日期:
关于商品房装修合同范本 第4篇
房屋代码:___________
甲方(卖方):_______
住所:_______________
邮编:_______________
法定代表人:_________
乙方(预订方):_____
住所:_______________
邮编:_______________
证件名称:___________
证号:_______________
甲、乙双方遵循平等自愿和诚实信用原则,经协商一致,就乙方向甲方预订商品房事宜,订立本协议。
第一条 乙方预订_________区_________街(路)_________号《_________》项目_________幢_________层_________室(以下简称该房屋)。甲方已取得该房屋商品房预售许可证(证书号:_________),并经_________测绘机构预测,该房屋建筑面积为_________平方米,套内建筑面积为_________平方米。该房屋甲方定于_________年_________月_________日交付给乙方。
第二条 乙方预订该房屋每平方米套内建筑面积单价为人民币_________元,总房价为人民币_________元,乙方采取方式付款。
第三条 乙方同意签订本协议时,支付定金人民币_________元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房买卖合同担保,签订商品房买卖合同后,乙方支付定金转为房价款。签订商品房买卖合同时,买卖单价应以本协议第二条约定单价为准。
第四条 甲、乙双方商定,预订期为_________天,乙方于_________年_________月_________日前到_________与甲方协商签订商品房买卖合同。
超过预订期,乙方未与甲方协商签订商品房买卖合同,甲方有权解除本协议。甲方解除本协议,定金不予返还。
第五条 甲方同意将发布或提供广告、售楼书、模型、样板房所标明房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房买卖合同附件。
第六条 有下列情形之一,乙方拒绝签订商品房买卖合同,甲方应全额返还乙方已支付定金。
1.甲乙双方在签订商品房买卖合同时,因面积误差处理、户型结构、土地使用年限、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款存在分歧,不能协商一致;
2.甲乙双方签订本协议后、签订商品房买卖合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利。
第七条 有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房买卖合同,甲方应双倍返还乙方已支付定金:
1.甲方未以本协议第二条约定单价作为商品房买卖价格;
2.甲方未遵守第五条约定;
3.甲方未告知乙方在签订本协议前该房屋已存在抵押、预租、查封等事实。
第八条 除本协议第六条、第七条约定情形外,乙方在预订期内提出解除本协议,无权要求甲方返还定金。
第九条 其他约定。
第十条 甲乙双方签订商品房买卖合同后,本协议自行终止。
本协议一式_________份,甲乙双方各持_________份,_________、_________各执一份。
第十一条 本协议在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成,按下述第_________种方式解决:
1.向_________仲裁委员会申请仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
甲方(签章):_________
_________年____月____日
乙方(签章):_________
_________年____月____日抵押担保合同范本采购合同范本保证金合同范本
关于商品房装修合同范本 第5篇
甲方:
乙方:
甲方位于_5幢B1602室空屋子给乙方,装修构料,往甲、乙双方计算协议好了,此房屋装修购料要费用贰佰万元整,在双方合作期间定下以下协议:
1、乙方在月日开始,装修购料,到年前必须完工。
2、乙方负责装修购料,乙方对其质量负责,并负责材料保修期内进行维修和更换,如乙方提供材料的质量问题,乙方应负全部责任。
3、乙方如购好材料在运输时中途发生损坏,全部由乙方自己负责。
4、乙方要完全按照甲方提供的欧式风格装修购料。
5、甲方居室后,如不小心造成人为问题,有甲方自己负责。
6、乙方装修购料完工后,天内把贰佰万元整如期付给乙方。
7、以上未尽事宜,由双方友好协商解决,协商不成的,提请相关部门仲载解决。
8、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
关于商品房装修合同范本 第6篇
___(以下简称甲方)
立协议人 为装修_____房屋(四小区10-2-12),经 ___(以下简称乙方)
双方协商,订立本协议,以共同恪守。在双方同意的情况下,本协议由___起草。
一、工程项目:
1、三个房间(两卧室、一客厅,以下简称三个房间)打地角线,包暖气及管线(客厅要对称),房顶四周打石膏线,包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次。
2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊PVC板。
3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖,打一灶台。
4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途柜(底下放鞋,上面挂衣服)。
5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
二、承包方式:
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方负责施工。
三、质量标准:
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。
四、施工期限:
二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天将处罚金五十圆。
五、工程造价:
材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。
六、付款方式:
工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内一次将装修人工费付清。
七、其它问题:
装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。
甲方:
乙方:
签字(盖章):
签字(盖章):
年 月 日
年 月 日
关于商品房装修合同范本 第7篇
1、请求法院判令被告赔偿因房屋漏水给原告造成租金损失___________元;
2、请求法院判令被告对原告的房屋承担质量保修责任,或者承担全部修缮费用,并承担自房屋修复之日起__________年的质量保证责任;
3、请求法院判令被告承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任;
4、请求法院判令被告免除自__________年______月______日起至房屋修复之日止的物业管理费用;
5、请求法院判令被告承担本案的诉讼费用及鉴定费用。
(一)事实和理由: 原告系_________________路________________号________________栋________________号房的________________产权人,被告系该房屋的_________________。___________年__________月______日,原告与被告签订《_____________房买卖合同》,购买被告开发建设的、被告承建施工的该房屋,房屋面积为___________㎡,房屋用途为__________。___________年__________月__________日,被告将房屋交付给原告,并同时提供了《住宅质量保证书》。__________年__________月__________日,原告与_____________有限公司(以下简称;_________________装饰公司)签订《房屋租赁合同》,将该房屋租赁给_________________装饰公司作为______用房,租赁期限为__________年,第___________年至第___________年的租金按___________元∕日∕平方米计算,第___________年的租金按___________元∕日∕平方米计算。合同订立后,_________________装饰公司出资对该房屋进行了整修。然而,从___________年初开始,被告所有的房屋就多次沿其地板向原告房屋的屋顶大面积的渗漏水,漏水最严重时原告房屋的地面积水达___________左右。漏水___________流入原告的___________,导致房屋内的___________严重损坏。原告及房屋使用人_________________装饰公司多次要求被告予以维修,虽然被告进行过维修,但未从根本上解决房屋漏水问题,漏水事故仍发生。___________年___________月以后,被告就以房屋保修期限届期为由,拒绝承担保修责任,该房屋至今仍处于漏水之中。由于房屋的严重漏水,不但给原告及房屋使用人_________________装饰公司造成了巨大的财产损失,而且,还导致原告及房屋承租人_________________装饰公司不能正常使用该房屋。综上所述,原告认为:《建筑工程质量保修办法》第七条第(二)项;在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限为:屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年的规定,被告向原告交付房屋的时间为__________年______月_
这就是装修合同漏水纠纷诉讼的内容。
关于商品房装修合同范本 第8篇
购房者对于自己的室内装修与公摊面积双重承担了装修费的返还诉讼也是近年来的重要纠纷领域。
笔者认为鉴于以建筑面积作为计价规则在我国是明确存在和予以保护的,那么购房者在签署精装修合同的时候是必须明确提出异议装修价款按照建筑面积计算存在不合理性,因为建筑面积是室内使用面积与公摊面积之和,这就导致购房者精装修支出,除了自己的住宅套内使用面积进行装修,对于公共部分与共有房屋分摊建筑面积也要承担精装修费而这部分的所谓精装修标准往往是在商品房买卖合同的附件交付标准中体现的,因此购房者对于该部分的装修款价格持有异议或者约定重复性都需要在签约的时候进行磋商,否则可以拒绝购买这类的精装修房。
而开发商一方认为精装商品房并非简单的毛坯房+室内装修,购房者仅占据精装修楼盘中的一个小的环节,无法得出开发商在开发精装修楼盘中除完成毛坯房建设外,只多做了室内装修的结论。公摊部分的装修质量也时刻影响着业主的日常生活、工作,不应割裂对待。开发商要开发建设精装修商品房,就必须针对这部分改善型中高端客户,从前期设计开始进行规划,在楼盘配套设施、绿化景观、房屋外立面选材、楼宇大堂空间,甚至是选用的前期物业公司等方面做出远比开发毛坯楼盘更大的投入和优化,而完成室内装修仅仅是精装修楼盘中必备的一个环节而已。且任何一个楼盘几乎都不能存在一部分是精装修房一部分是毛坯房交付的情形。但是笔者认为开发商也应该明确告知购房者对于装修价款的计价方式、依据以及明确细化交付标准。否则对于购房者公摊部分“双倍买单”的诉请的抗辩很难得到支持。
关于商品房装修合同范本 第9篇
委托方(甲方):___________
承接方(乙方):______
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。
一、工程地点:____区____街____单元____室
二、形式结构:____层式 ____室____厅____厨____卫
三、工程项目:
四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺30*30瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖,要求平整。
未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。
五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价:材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费_____元人民币。
七、付款方式:为确保工程质量,暂扣____元押金,____年____月____日至____年____月____日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费,
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
签字(盖章): 签字(盖章):
关于商品房装修合同范本 第10篇
甲方:
乙方:施工队
设计监理方:
房屋地点:--市--区风景号楼室
就以上地点的房屋装修事宜,以上各方经协商达成协议如下:
各方职责:
一、甲方责任:
1、协助施工队办理小区物业管理部门在施工前所要求的各项手续,并垫付施工队应付物业公司的装修抵押保证金1500元整;
2、按双方约定的条件支付乙方装修的人工费;
3、负责购买装修所需材料;
4、负责自己住房拆改事宜(包括暖气的移位)。
二、乙方责任
1、按照甲乙双方约定的施工项目及工艺要求,在设计监理方的督导检查下施工,包括全部瓦、木、油、水、电及需要安装的一些配套项目;
2、自带施工所需工具;
3、保障施工安全,如出现问题,乙方自己负责,甲方不承担任何责任;
4、负责整个施工的质量把关,严格做好每一道施工工艺,严把质量关做到优质工程。完工后保修一年,乙方需交甲方500元押金,待保修期满后,由甲方退给乙方。
5、施工期间严格遵守小区物业管理部门的有关装修施工的各项管理规定,如施工期间出现问题则自行解决。
三、设计、监理方的责任:
1、负责房屋的设计制图、施工放样;(备有每项工程的施工图);收取1200元劳务费;
2、负责协助甲方选择装修材料;
3、负责对施工队工程质量、工艺的具体指导和监理,每天必须到施工现场并在重要工程施工过程中与甲方共同验收后,方可进行下一工程进度(包括全部瓦、木、油、水、电等,每项工程至少有1—2次验收),收取800元工艺及监理费。上述费用分两次付清,第一次付1000元,工程结束经甲方验收合格后给付第二次的1000元款项。
人工费及付款方式
整个装修工程的人工费(包括设计、施工、监理费)共__________圆整。甲方按工程进度分四次支付,施工队进场施工时支付1000元整,开工15日后如履约较好(水、电改造完毕)经第一次验收合格后,再支付1000元整,吊顶、厨房及卫生间、所有门口完工并经验收合格后,再支付工程款--元,工程全部,并按规定将施工现场清整完毕,经甲方认可与物业公司联系,确认无赔偿问题后,向施工队支付全部施工费的剩余款项。
施工项目及工艺:
关于商品房装修合同范本 第11篇
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
兹因甲方单位需要建筑水、电和其他附属工程壹项,依据《^v^合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关法律、法规,经甲乙双方友好协商,在甲、乙双方自愿以及完全清楚、理解本协议的基础上,甲方委托乙方负责 的改造工程。为使工程顺利进行,明确双方在办理及施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,同意签订本协议。
1、工程地点:
2、工程范围: 。
3、合同价(含税):工程预算价为(大写): 。
4、工程日期: 个工作日内完成。
5、本工程竣工日期若遇雨、雪、冰冻及法定假日而导致的停工,上述工程顺延。
6、该工程系包工包料方式进行施工,施工须符合设计要求及甲方提出的书面要求。对不符合设计要求和国家标准规定的,乙方必须无条件更换,返工。
7、保证质量,做到节约用料,如在施工过程中,遇到人力不能抵抗的自然灾害,造成损失,乙方不负其责。
8、工程施工时,双方须选工地负责人,以便取得联系,保证工程顺利进行完成。乙方应文明施工,符合施工安全规范,由乙方造成的安全事故乙方自行承担,甲方不承担任何责任。
9、工程决算:执行国家、省市造价部门计价办法,材料单价按同期信息价,没有信息价的按甲方确认的市场价;工程量经甲方及监理确认后按实计取。甲方收到乙方完整决算资料后送有资质的造价机构审核,审核成果经甲乙双方签认后作为决算定案依据。
10、付款办法:在合同签订后支付合同价的30%作为预付款,竣工验收合格后一次性付清工程款。保修期一年。
11、乙方按照合同规定时间完成技术施工,工程竣工后所有管道及设施均免费终身进行维护管理,人为损坏另行计价维修。
12、本协议书经双方签字盖章后生效,本合同正本一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方(章): 乙方(章):
代表人签字: 代表人签字:
关于商品房装修合同范本 第12篇
甲方:_________________
乙方:_________________
为了明确在施工过程中的权力和义务,根据合同法的有关条文,经过双方协商,本着平等互利的原则,签订以下合同,共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:_________________
2、工程内容:_________________
3、承包方式:包工、包料
二、工程质量:
三、其他要求:
本工程采用忠旺60平开系塑材(白色),玻璃采用4㎜厚。
四、验收标准:
严格执行国家标准,行业规范验收标准。窗框材料及五金配件进场按样板窗及样品验收,窗制作安装应符合图纸设计要求及施工验收规范。
五、结算方式:
以实际面积据实结算,塑钢窗以212元/平米,本价格不含税金。
六、付款方式:
窗框进场后,经建设单位、监理公司、施工单位检验合格付窗的40%,窗框安装验收合格后,在玻璃安装前付至65%,其余待工程交工后留足保修金后一次性付清。
七、保修:
1.保修期为一年,在质保期间乙方保证随叫随到处理因质量发生的问题,如不能及时到位,甲方有权另行安排人员进行细修,所发生的费用由乙方质保金中支出。
2.保修金比例:总价的5%。
八、资料整理:
乙方必须提供所有材料,原材料试验由乙方负责。
九、安全协议:
乙方必须遵守有关国家操作施工规范,安全规范,正确施工;确保施工人员的人身安全,出现因施工造成的人身事故及其他连带责任均由乙方自行承担,甲方概不负责。
十、其他
1、进入工地前甲方向乙方技术交底,图纸解释,并制定有关施工现场管理制度质量具体要求;乙方理解并认识后必须遵守服从甲方的技术质量要求及各项管理制度,如有违反,甲方有权对乙方进行经济处罚,甚至责令乙方停工退场,所造成一切损失均由乙方自行承担。(注:甲方指房地产开发公司和土建施工方)
2、甲方保证施工负责人常驻施工现场解决施工中出现的问题,并对质量和施工技术随时监控,出现问题及时通知乙方并责令乙方限时整改;乙方如不遵从甲方可责令乙方停工撤离。并追究损失。
3、如有未尽事宜,双方协商解决。
4、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
甲方签字(盖章):_________________
乙方签字(盖章):_________________
_________年______月______日
关于商品房装修合同范本 第13篇
甲方:____________
乙方:____________
甲乙双方经过充分协商,达成如下条款,以资信守:
一、甲方将____________装修工程全部承包给乙方进行装饰装修施工。
二、委托装饰装修方式:清包方式,即乙方负责装饰装修施工,所需的原材料及辅助材料均由甲方购买,但乙方应按甲方的要求和意图进行施工,并提前(至少三日)向甲方提供详细用料和用量清单,并合理安排、节约使用相关原料及铺料,不得浪费。
三、装饰装修项目,详见本合同附件一(装饰装修工程项目确认表)和附件二(家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
四、施工期限,开峻工时间:
开工时间:____________年____________月____________日。竣工时间:____________年____________月____________日。
五、工程质量标准:
乙方应保证施工质量(包括隐蔽工程),并按业已生效的国家相关标准及施工规范进行施工,如目前无生效标准及施工规范的施工项目,家的装饰装修的同等标准和工序进行施工。
六、效果图及施工图纸:
乙方应按甲方的要求和意图向甲方提供效果图和施工图纸,由甲方确认后进行施工。
七、工程价款:共计____________元整。
八、装饰装修材料明细表及用料用量及购买时间计划:由乙方在本合同生效当日向甲方提供,便于甲方购买或准备。
九、付款方式:
本合同生效后____________日内支付____________元;工程完工验收合格当日支付____________元;余款付清。
十、工程结算:
如工程量无重大变动,以本合同约定的价款结算。
十一、工程验收:
按照业已生效的相关标准和施工规范
十二、工程的变更
未经甲方同意,施工项目和工序不得随意变更。
十三、保质保修的内容、期限、保修单:
乙方应保质保量的完成全部施工项目。室内装饰装修工程的保修期为两年,有防水要求的厨房、卫生间面防渗漏为五年。保修期自工程竣工验收合格之日起计算。乙方应向甲方提供保修单,保修单应写明时间、范围、解决质量问题的期限并由乙方签字。
十四、违约责任:
本合同生效后双方应严格遵守,如有违约应向守约方承担违约责任。因施工质量问题,首先应尽力弥补达到合同要求,若在合理期限无法解决,乙方应承担总装修价款20%的违约责任。如因装修质量问题造成乙方经济损失(包括材料损失),将追究施工方违约责任及赔偿责任。
十五、争议解决:
本合同发生争议,双方应友好协商。若协商不成,将争议提交人民法院裁决。
十六、未尽事宜:
本合同未尽事宜,双方协商后作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。
十七、变更或解除:
本合同经双方协商一致可以变更或解除。
十八、生效:
本合同一方式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
关于商品房装修合同范本 第14篇
(三)纷争不断的原因释析
除了我们上诉归纳的国家从法规政策从环保层面在提倡开发商向购房者交付商品房的时候进行统一的精装修、全装修。更为重要的是随着我国政策对于大城市的房屋销售限价,开发商的利润空间被压缩,我国对于房地产市场调控缺乏长效机制,短期目标与长期目标不能共存,房地产是经济稳定剂。限价是避免失控,但又不能让房地产熄火。
市场涨跌应该是市场行为,限价是无奈下的政策,但如果只限价把数据弄平稳了,但结果很可能是导致追求利益最大化的资本运营中的企业要么控制成本,要么捆绑其他利润产品,精装修就是经常被捆绑的模式。很多业内人士吐槽限价的这两年将是这些年房屋质量最差的一批。
关于商品房装修合同范本 第15篇
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《^v^合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),签定本合同。
第一条工程概况
工程名称:
工程地址:
居室面积:_㎡、居室间数
工程内容:(预算清单及设计图纸)
承包方式:双方商定采用下列第__1___种方式承包:
①乙方包工、包辅助施工材料、包全部□或部分□主材(以“甲方委托乙方代购主材清单”为准)。
②乙方包工、包辅助施工材料,甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。
③其他方式________________________。
第二条甲方工作:
全部腾或部分腾出房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾出的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并与乙方签定协议。
向乙方提供施工所需的水、电设备,并说明使用注意事项。如确需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。
参与工程质量、进度进行监督检查,负责材料进场和竣工验收确认工作。按照约定的期限支付工程费
第三条乙方工作:
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定环境保护规定,按其保质完成工程
施工中未经甲方同意有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。
工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条工期
工期:天,自2014年月日开工,于2014年月日竣工。
甲方要求此合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取措施的费用。
因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。
因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:
(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、等不可抗力的;
(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;
(3)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;
(4)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。
第五条工程质量及验收
由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。
工程竣工后,乙方应通知甲方验收,并办理验收移交手续。
乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修2年,损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。
工程未验收的,甲方不得先行使用。
第六条变更
如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方取得联系,在鉴定变更后方能进行该项目施工。凡私自与工人商定更改内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。
第七条工程价款及结算
合同价款(不含发票):(人民币大写):
工程款支付
合同签定后,甲方预付65%首期款(即元)工程款,涂料工进场施工时,再付30%中期款(即元)工程款,工程完工验收合格后付清5%尾期款(即元)工程款。
特别费用的约定:
(1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。
(2)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。
因工程变更产生的费用,在中期款时支付。
工程竣工验收后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后2天内未有异议,即视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。
第八条违约责任
由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停工,误工所造成的损失,每拖期一天,按工程总价款的2‰支付滞纳金。
由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方工程总造价的2‰违约金。
甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照总价款的2‰天,支付乙方延期付款违约金。
未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。
因一方原因,合同无法继续履行时,应通过对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第九条争议或纠纷处理
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决,当事人不愿通过协商,调解解决或协商、调解不成时,双方可通过仲裁委员会会裁,或向人民法院起诉。
第十条附则。
1.本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。
2.本合同履行完成后自动终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
关于商品房装修合同范本 第16篇
发包方(简称甲方):_________________________
承包方(简称乙方):_________________________
甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1. 装饰施工地点:
2. 住房结构: 房型 房 厅 套,施工面积 平方米。
3. 装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期: 自________年________ 月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程价款及结算的约定
1.工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除
(2) 第二次 合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_________元
(3)第三次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价40% 合计_________元
(4)第四次 竣工验收当天 支付工程总造价10% 合计_________元
(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
1.甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到 现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲 方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30 –1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2.本工程由________方设计施工方案。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。
5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
6.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
五、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应 采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
六、其它事项
1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。
九、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
十、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章): 电话:
乙方(签章): 电 话:
签订地点:
签订日期: 年 月 日
关于商品房装修合同范本 第17篇
发包方(简称甲方)_________________________
承包方(简称乙方)_________________________
甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1.装饰施工地点:__________________________________________。
2.住房结构:____________________________________,施工面积____________平方米。
3.装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)
5.工期:自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程价款及结算的约定
1.工程总价款:¥_________元,大写(人民币)________________详见本合同装修工程报价单。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付____________元订金,第二次付款时扣除
(2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价______%合计_________元
(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价______%合计_________元
(4)第四次竣工验收当天支付工程总造价______%合计_________元
(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
1.甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行DBJ08–62–97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30–1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2.本工程由________方设计施工方案。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。
5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
6.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
五、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
六、其它事项
1.甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
2.乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。
九、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
十、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章):_____________________乙方(签章):_____________________
____________年__________月________日____________年__________月________日
关于商品房装修合同范本 第18篇
2018 年 7 月下旬,武汉多名购房者因认为某楼盘开发商在公摊面积上打擦边球而进行维权抗议。根据购房者反映,此处楼盘公摊占比高达 27%,而且开发商对电梯、走廊等公摊面积也是按照室内精装修价格收费、价格虚高。同时,一篇由《新华每日电讯》发表的评论文章《“公摊面积伤民”矛盾亟待求解》,使得“公摊面积”四个字再次被推上了风口浪尖。
现如今,因精装修产生的维权、仲裁、诉讼事件频发,笔者最近代理了99件“精装修房”的案件一审、二审,笔者代理方为开发商,99件案件的业主均为开发商某一楼盘的购房户,诉请是一致的,分为两个部分:第一就是认为与开发商签订的《装修合同》的装修款价不符实,甚至在启动诉讼前还通过单方委托鉴定的形式对于商品房装修的价值进行了评估;第二就是认为精装修的部分收取了公摊部分的装修款,系双倍收取,所以装修合同系未全面履行,属违约,应承担违约责任。
笔者因为案件的代理,从阿尔法软件调取了能够查询的公知数据对于近三年关于精装房的纠纷的争议问题进行了归纳整理,如下:
(一)近三年的诉讼案件及裁判结果
(二)案件争议问题的归纳
-
2022-10-14 15:31:34
让普惠金融回归“民生”,民生小微“四通”助力小微企业健康发展<
众所周知,小微企业融资难、融资贵一直以来都是一个世界性难题,发展壮大普惠金融市场也是一个全球性挑战。尽管我国已成为了数字普惠金融发
-
2022-02-07 14:57:45
奇迹!绝杀!女足亚洲杯逆转夺冠!<
刚刚,中国女足上演逆转绝杀奇迹!她们在亚洲杯决赛中3:2力克韩国队,时隔16年再夺亚洲杯冠军!
-
2022-02-07 14:57:45
中国政府与阿根廷共和国政府签署共建“一带一路”谅解备忘录<
新华社北京2月6日电(记者安蓓)国家发展改革委6日称,国家发展改革委主任何立峰与阿根廷外交、国际贸易和宗教事
-
2022-02-07 14:57:43
中华人民共和国和阿根廷共和国关于深化中阿全面战略伙伴关系的联合声明(全文)<
新华社北京2月6日电中华人民共和国和阿根廷共和国关于深化中阿全面战略伙伴关系的联合声明一、应中方邀请,阿根廷
-
2022-02-07 14:57:40
春节假期国内旅游出游2.51亿人次<
春节遇冬奥,旅游年味浓。根据文化和旅游部数据中心测算,2022年春节假期7天,全国国内旅游出游2 51亿人次,同比
-
2023-01-14 00:21:17
关于商品房装修合同范本(合集18篇)-每日快看
关于商品房装修合同范本第1篇发包人(甲方):____________________________________住所:____________电话:____________传真:____________委托代
-
2023-01-13 17:48:41
焦点热讯:2022年西藏修复退化草原437.5万亩 生态环境明显改善
记者从2023年1月13日举行的西藏自治区第十二届人民代表大会第一次会议上了解到,2022年,西藏全区完成营造林117 9万亩,修复退化草原437 5万亩
-
2023-01-13 14:01:49
“千年药乡”甘肃探中医药文旅康养引客“养身养心”
中新网兰州1月13日电(闫姣)随着中国内地掀起“围炉煮茶”热潮,冬季休闲养生游成为各地揽客重要标签之一。甘肃凭借中医药资源优势,推出中...
-
2023-01-13 09:51:36
焦点热门:社保一揽子政策助企纾困保民生
1月11日,记者从青海省人力资源和社会保障厅获悉,为帮助企业积极应对疫情影响,该厅全力实施社会保险“返、降、缓、补、扩”稳经济大盘一...
-
2023-01-13 04:00:21
通用设备板块1月12日涨0.93%,华辰装备领涨,主力资金净流出6659.19万元
1月12日通用设备板块较上一交易日上涨0 93%,华辰装备领涨。当日上证指数报收于3163 45,上涨0 05%。深证成指报收于11465 73,上涨0 23%。通用
-
2023-01-12 18:19:06
唐山市第四医院免费健康体检对象
唐山市第四医院免费健康体检对象:唐山市中心区(即路南区、路北区、高新区)内开办的以下各类生产经营场所的从业人员,享受免费健康体检。1、从
-
2023-01-12 12:29:59
关于对2023年沈阳经济技术开发区烟花爆竹禁放区域划分的公告 环球热资讯
关于对2023年沈阳经济技术开发区烟花爆竹禁放区域划分的公告根据《沈阳市烟花爆竹安全管理规定》(沈政令第80号)中的第七条规定,沈阳经济技术
-
2023-01-12 10:03:31
新华都1月12日盘中涨停_天天头条
以下是新华都在北京时间1月12日09:43分盘口异动快照:1月12日9点43分,新华都盘中涨停,报6 56元,目前封单538693手,折合3 53亿元。截至目前
-
2023-01-12 08:09:03
设研院董秘回复:截至1月10日,公司股东人数20,698人
设研院(300732)01月12日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
-
2023-01-11 22:48:12
外国专家:中国优化出入境政策促进全球贸易
从1月8日起,中国对新冠病毒感染实施“乙类乙管”,取消入境后全员核酸检测和集中隔离。莫斯科美利坚大学高级研究员马丁·西夫1月11日在《...
-
2023-01-11 17:45:24
离婚协议要变更吗|视讯
离婚协议可以变更。根据相关法律规定,男女双方协议离婚后一年内就财产分割问题反悔,请求变更或者撤销财产分割协议的,人民法院应当受理。人
-
2023-01-11 14:02:31
每日精选:星环科技参与编写《隐私计算白皮书(2022年)》,促进数字经济高质量发展
近日,在由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会指导,隐私计算联盟、中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会联合主办的“2022可信隐
-
2023-01-11 09:07:43
上海居民人均可支配收入5年增长2万元
年均新增就业岗位58 8万个,年均城镇调查失业率4 7%左右
-
2023-01-10 23:47:05
世界球精选!曾和周润发一样当过邮差,结婚22年不生子,影帝刘青云的另类情史
说起刘青云,相信大家一定会非常熟悉,多项影帝加身的他,拥有着不少的经典作品,《扫毒》、《窃听风云》等剧都给我们留下了非常深刻的印象。
-
2023-01-10 18:56:44
中国黄金投资金条价格今天多少一克(2023年01月10日)-世界观天下
金投网提供中国黄金投资金条价格今天多少一克(2023年01月10日),中国黄金投资金条价格最新消息(2023年01月10日)
-
2023-01-10 13:36:31
中国连续6年保持暴恐案事件“零发生”|全球热头条
中新社北京1月10日电(记者郭超凯)中国公安部新闻发言人李蓓10日在公安部新闻发布会上表示,2022年全国始终保持对暴力恐怖活动的严打高压态势,
-
2023-01-10 13:18:16
热文:请问宜人贷逾期10天会被起诉吗?
可能会。如果用户使用网贷消费之后出现了逾期,并且经过网贷机构和第三方的催收人员催缴欠款无果之后,网贷公司可能就会向法院提起诉讼。网贷
-
2023-01-10 12:57:42
道路交通事故受伤人员赔偿具体是怎么的?:环球速看
道路交通事故受伤人员伤残赔偿指数根据《道路交通事故受伤人员伤残评定GB18667-2002》规定,受伤人员伤残程度划分为10级,从第1级(100%)到
-
2023-01-10 12:05:39
焦点热讯:幕墙玻璃窗维修合同范本(推荐10篇)
幕墙玻璃窗维修合同范本第一篇签订地点:______________甲方:______________乙方:______________鉴于双方建立的合作关系,为明确双方的权利
-
2023-01-10 11:03:33
《天命奇御:归途》:这次不是名侦探,是武侠哈迪斯
不过,《归途》良好的系统框架和优秀的战斗系统虽然让我大呼过瘾,但在游戏过程中,我也遇到几个不顺心的地方。比如归途就有一些冷板凳流派。
-
2023-01-10 08:24:57
《突围》里,能不能删掉秦小冲的戏份?_每日热门
《突围》大结局了,速度快得让人有些反应不过来。破局是从皮丹的突然自首开始,林满江和傅长明的资本帝国迅速倒台,一众犯罪分子在字幕上就处
-
2023-01-09 20:00:30
你的 GitHub 年度报告「GitHub 热点速览 v.22.52」
作者:HelloGitHub-小鱼干辞旧迎新的日子,又是年度报告满天飞的时候。GitHub也不落其他平台之后,推出了用户GitHubContributio
-
2023-01-09 20:00:45
国家标准《电化学储能电站安全规程》发布!灭火系统最小保护单元为电池模块
国家标准《电化学储能电站安全规程》发布!灭火系统最小保护单元为电池模块2022年12月30日,国家标准《电化学储能电站安全规程》发布。文件将
-
2023-01-09 18:24:58
全球微头条丨芭乐是什么?它有什么营养价值呢?
芭乐不仅美味可口,而且还含有丰富的营养物质,有很好的食用疗效,有降血糖的作用,对糖尿病患者有独特的功效。而且在芭乐中所含有的纤维素也
-
2023-01-09 18:24:36
天天微资讯!迎春节采购年货 云南昆明农贸市场日渐红火
央视网消息:随着春节的日益临近,大家开始准备采购年货,云南昆明大观河畔的篆新农贸市场里商品琳琅满目。篆新农贸市场是昆明人流量最大、品
-
2023-01-09 18:15:18
火箭科学和官僚主义——2022年国外航天发射的一些事件回顾
火箭科学和官僚主义——2022年国外航天发射的一些事件回顾作者:JeffFoust(thespacerview),编译:杨庭辉就发射活动而言,2022年是
-
2023-01-09 14:59:13
货拉拉海外收入翻倍,同城货运走向国际化竞争
货拉拉越南收入翻番同城货运究竟可以赚到钱吗?近年来,“到海外去”成为国内各行各业的共识。
-
2023-01-09 13:57:14
没有签劳动合同的劳动纠纷怎么解决?_环球热消息
第十四条无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的
-
2023-01-09 11:34:24
环球观速讯丨2022年前11个月全国新开工改造城镇老旧小区5.25万个
新华社北京1月6日电记者6日从住房和城乡建设部获悉,2022年前11个月,全国新开工改造城镇老旧小区5 25万个、876
-
2023-01-07 02:06:13
世界快看:搭配紧身靴,轻松穿出气场感超强
靴子搭配。简洁有力的裤装搭配紧身靴,廓形感十足。虽然可爱甜美,但轻松穿出气场感超强。他很漂亮!这篇文章就给大家介绍一下“裤装+紧身...